Reklaminių skydų gamybos sutarties pavyzdys. Rangos sutartis dėl išorinės reklamos gamybos. Naujos verslo idėjos

Reklamos įrengimo vietą Reklamos davėjas tvirtina tik Reklamos davėjo atstovui vizualiai apžiūrėjęs vietą. 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 2.1. Reklamos davėjas pateikia Reklamos davėjui patvirtinto eskizo kopiją su dažų ir kitų reikalingų medžiagų pavyzdžiais darbų eigai stebėti. 2.2. Reklamos davėjas pateikia reklamuotojui visų nuomos sutarties kopijų, detalųjį vietos planą, izometrinį tikslumo skydo vaizdą, taktinę ir techninę laikančiųjų konstrukcijų gamybą Pesalistavijos regione, kuris perėmė. darbų atlikimas kurių Reklamos davėjas nėra specialistas. 2.3.

SUTARTIS dėl gamybos ir montavimo lauko reklama Nr. „“ g., viena vertus, veikiančiame asmenyje, toliau – Reklamos davėjas, ir, kita vertus, asmenyje, kuris veikia pagal pagrindą, toliau – Reklamos davėjas. , toliau – Šalys , šią sutartį, toliau – Sutartis, sudarė taip: 1. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Reklamos davėjas prisiima atsakomybę už išorinės reklamos (toliau – Reklama) gamybą, patalpų nuomą ir įrengimą, atsižvelgdamas į Reklamos davėjo interesus.

Sutartis dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo

Svarbu

Sutartis), jis sumoka Užsakovui 0,1% nuo visų darbų kainos netesybas už kiekvieną uždelstą dieną iki faktinio įsipareigojimų įvykdymo. Šiame punkte nurodyta nuobauda imama už kiekvieną pažeidimą atskirai.

Kiekviena šalis yra atsakinga už tai, kad tos šalies pateiktos medžiagos ir įranga atitiktų specifikacijas valstybiniai standartai Ir Techninės specifikacijos. 10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA. 10.1. Ikisutartiniai ginčai sprendžiami derybų būdu ir nėra arbitražui.

10.2. Nesutarimus, kylančius vykdant šią sutartį, šalys sprendžia derybų keliu arba ieškinio tvarka. 10.3. Nepasiekus susitarimo arba per savaitę negavus atsakymo į pretenziją, ginčas nagrinėjamas miesto Arbitražo teisme.
Maskva. 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 11.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 11.2. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei dėl jų susitaria ir juos pasirašo abi šalys. 11.3.

Reklamos konstrukcijų gamybos sutartis

Reklamuotojas patvirtina arba atmeta visą svarstymui pateiktą medžiagą per vieną dieną. 3. ŠALIŲ TEISĖS 3.1. Reklamos davėjas turi teisę gamybos proceso metu susipažinti su darbų būkle.

4.

SUTARTIES TRUKMĖ 4.1. Ši sutartis galioja nuo iki. Sutariama dėl šių tarpinių etapų: 1. Eskizų rengimas.

2. Eskizų tvirtinimas. 3. Reklamos įrengimas. 4.2. Sutartis Reklamos davėjo prašymu gali būti nutraukta prieš terminą šiais atvejais: nepatenkinamas Reklamos turinys, meninė, estetinė ir kt dėl Sutarties nutraukimo anksčiau laiko aukščiau nurodytais pagrindais, nenaudos savo atmestos Reklamos; Reklamos davėjo tarpinių terminų pažeidimas, jeigu toks pažeidimas kelia pavojų galutiniam Sutarties įvykdymo terminui. 5. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 5.1.

Naujos verslo idėjos

Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas nutrauktų sutartį šalių susitarimu šiais atvejais:

• sustabdo kitą vykdymo pusę remonto darbai dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui.
• Klientas prarado galimybę toliau finansuoti remontą.

12.3. Nutraukus Sutartį bendru Užsakovo ir Rangovo sprendimu, nebaigti darbai perduodami Užsakovui, kuris Rangovui sumoka jų bendrai nustatyto dydžio atliktų darbų kainą. 12.4. Šalis, nusprendusi nutraukti Sutartį pagal šio straipsnio nuostatas, per 2 (dvi) darbo dienas iki siūlomos nutraukimo datos išsiunčia kitai šaliai raštišką pranešimą. Sutartis nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.
13.1.

Sutartis dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo

Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl force majeure arba ypatingų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei užkirsti kelio pagrįstomis priemonėmis. 4.7. Vykdytojas neatsako už užsakovo pateiktos informacijos tikslumą reklamuojant gaminius, už Kliento netinkamą logotipo ar prekės ženklo pavaizdavimą makete, taip pat už teisių į intelektinės nuosavybės rezultatus ir identifikavimo priemones pažeidimus.

Klientas prisiima visą atsakomybę už tokius pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka. Rusijos Federacija. 4.8. Pagaminta reklaminė medžiaga nutraukus šią Sutartį dėl bet kokios priežasties yra grąžinama (negrąžinama) Klientui.

Sutartis dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo

Rangovui tenka visa atsakomybė už išorinės reklamos talpinimo reikalavimų, normų ir taisyklių laikymąsi. 5. SUTARTIES TRUKMĖ. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 5.1.

Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki » » 5.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo, bus sprendžiami derybų keliu, remiantis galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais ir verslo papročiais.

Jei derybų metu ginčytini klausimai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami teisme galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka. 5.4. Pasikeitus pavadinimui, vietai, banko rekvizijoms ir kitiems duomenims, kiekviena iš Šalių privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie įvykusius pasikeitimus.

5.5.
Darbų kaina pagal sutartį ir apmokėjimo tvarka. 3.1. Bendra darbų kaina – 136 000 (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai) rublių, neapmokestinami PVM (2006 m. gruodžio 6 d. Pranešimas apie galimybę naudotis supaprastinta apmokestinimo sistema Nr. 1357).

Sutarties kaina yra fiksuota visam Sutarties galiojimo laikui. 3.2. Išankstinis apmokėjimas pagal sutartį yra 70 (septyniasdešimt)% 95 200 (devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų) rublių.

Galutinį atsiskaitymą už atliktus darbus užsakovas atlieka po to, kai per 5 (penkias) banko darbo dienas pasirašo atliktų darbų priėmimo aktą. 3.3. Mokėjimus Klientas atlieka grynaisiais pinigais arba banko pavedimu pagal galiojančius teisės aktus. 3.4. Kliento mokėjimo įsipareigojimai Pinigai pagal sutartį laikomi įvykdytais nuo lėšų gavimo į atsiskaitomąją sąskaitą arba grynųjų pinigų Rangovo kasoje momento. 3.5.
Sutariama dėl šių tarpinių etapų:

1. Eskizų kūrimas.
2. Eskizų tvirtinimas.
3. Reklamos montavimas.

4.2. Reklamos davėjo prašymu sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šiais atvejais:

• nepatenkinamo turinio, meninio, estetinio ir pan.
• reklamos kokybė. Teisę vertinti Reklamos kokybę turi Reklamos davėjas, kuris anksčiau nurodytais Sutarties nutraukimo atveju nenaudos Reklamos, kurią atmetė;
• Reklamos davėjo tarpinių terminų pažeidimas, jeigu toks pažeidimas kelia pavojų galutiniam Sutarties įvykdymo terminui.

5. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 5.1. Visa produktų žaliava perduodama reklamuotojui. 5.2. Šalys susitarė, kad šios Sutarties sąlygos yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleistos. 6. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 6.1.

Sutartis dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo baudų

Šviesos dizaino elementai pagaminti su atviru neonu, neoniniai vamzdeliai ant elemento „Logo“ pagaminti su elektrodu panardintu į logotipo korpusą, ant likusių elementų neoniniai vamzdeliai montuojami „pakopomis“. Hipotekas statinio įrengimui suteikia užsakovas. Nr.

Pavadinimo vienetas pakeisti Kiekis Vieneto kaina, be PVM Kaina, be PVM PVM, rub. Bendra suma, rub., įsk. PVM Tūrinių šviesos elementų, komponentų gamyba 169 9745.46 1 Tūrinės raidės su atviru neonu.

m/kv. 169 7521,81 1271186,45 228813,6 1500000 2 Logotipas su atviru neonu (neonas gaminamas elektrodu panardinus į korpusą) 3 Elektros skydų surinkimas Tūrinių raidžių ir jos elektros skydelio montavimas 169 2788,1 Neontric šviesos elementų montavimas, perjungimas , elektros skydo montavimas ir konstrukcijos pajungimas, paleidimas.

Reklamos spalvos turi atitikti Reklamos davėjo patvirtintas ir pridedamos prie eskizo. 1.6. Reklamos laikanti konstrukcija pagaminta iš medžiagų: . 1.7. Reklaminis paviršius pagamintas iš šių medžiagų: . 1.8. Brėžinys taikomas. 1.9. Apšvietimas turėtų būti atliekamas formoje. 1.10. Reklamos įrengimo vietą Reklamos davėjas tvirtina tik Reklamos davėjo atstovui apžiūrėjus vietoje. 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 2.1. Reklamos davėjas pateikia Reklamos davėjui patvirtinto eskizo kopiją su dažų ir kitų reikalingų medžiagų pavyzdžiais darbų eigai stebėti. 2.2. Reklamos davėjas pateikia Reklamos davėjui visų vietos nuomos dokumentų kopijas, detalusis planas vietos, izometrinis skydo vaizdas ant žemės, taktinės ir techninės laikančiųjų konstrukcijų gamybos sąlygos.

Pagal šią Sutartį Rangovo atliekami išorinės reklamos gamybos, įrengimo ir išdėstymo darbai apima: 1.2.1. Reklaminės medžiagos (plakatų) gamyba. 1.2.2. Reklaminės medžiagos montavimas ant anksčiau paruoštų reklaminių konstrukcijų.
1.2.3. Darbų kompleksas, skirtas pasirengti gatavų reklamos konstrukcijų išdėstymui ir išdėstymui tarp Rangovo ir užsakovo sutartose reklamos vietose. 1.2.4. Priežiūra reklamos struktūras bent kartą per dieną. 1.3. Reklaminiai statiniai reklaminiuose plotuose turi būti išdėstyti šiais laikotarpiais: 1.3.1.
Talpinimo pradžia:. 1.3.2. Talpinimo pabaiga: . 1.4. Reklaminės erdvės, kuriose jie dedami reklaminiai dizainai, aprašymą, statinių dydį ir skaičių, kitas reklaminės medžiagos gamybos ir talpinimo sąlygas Šalys nustato šios Sutarties priede Nr.
Gaminio montavimo datą ir laiką nustato Rangovas, atsižvelgdamas į 5.2 p. faktinis susitarimas. Šalių susitarimu įrengimo data gali būti nukelta į ankstesnę datą. 5.2. Faktinis Rangovo atvykimo į įrengimą laikas nuo nustatyto gali skirtis ne daugiau kaip 2 val.

6. Montavimo darbų datos keitimas. 6.1. Montavimo datos keitimas galimas Užsakovo iniciatyva, apie tai privalomai įspėjus Rangovą ne vėliau kaip prieš 1 dieną. 6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, turinčioms įtakos užsakymo įvykdymui laiku, Rangovas turi teisę savo iniciatyva pakeisti montavimo datą, apie tai privalomai pranešant Klientui ne vėliau kaip likus 1 dienai iki planuojamos gaminio montavimo datos ir, šalių susitarimu, nustatyti naują montavimo datą ir laiką. 7. Užsakovo atlikti paruošiamieji darbai. 7.1.

Reklaminių iškabų gamybos sutarties pavyzdys 2018 m

Sutartis dėl išorinės reklamos gamybos ir įrengimo

Rangovui tenka visa atsakomybė už išorinės reklamos talpinimo reikalavimų, normų ir taisyklių laikymąsi. 5. SUTARTIES TRUKMĖ. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki » » 5.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo, bus sprendžiami derybų keliu, remiantis galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais ir verslo papročiais. 5.3. Jei derybų metu ginčytini klausimai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami teisme galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka. 5.4. Pasikeitus pavadinimui, vietai, banko rekvizijoms ir kitiems duomenims, kiekviena iš Šalių privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie įvykusius pasikeitimus. 5.5.

Reklamos konstrukcijų gamybos sutartis

Informacija

Kiekviena šalis yra atsakinga už tai, kad tos šalies naudojamos medžiagos ir įranga atitiktų specifikacijas, vyriausybės standartus ir technines specifikacijas. 10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA. 10.1. Ikisutartiniai ginčai sprendžiami derybų būdu ir nėra arbitražui. 10.2 Nesutarimus, kylančius vykdant šią sutartį, šalys sprendžia derybų keliu arba pretenzijos tvarka. 10.3. Nepasiekus susitarimo arba per savaitę negavus atsakymo į pretenziją, ginčas nagrinėjamas miesto Arbitražo teisme.

Maskva. 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 11.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 11.2. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei dėl jų susitaria ir juos pasirašo abi šalys. 11.3.

Sutartis dėl lauko reklamos gamybos

Sutariama dėl šių tarpinių etapų:

1. Eskizų kūrimas.
2. Eskizų tvirtinimas.
3. Reklamos montavimas.

4.2. Reklamos davėjo prašymu sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šiais atvejais:

• nepatenkinamo turinio, meninio, estetinio ir pan.
• reklamos kokybė. Teisę vertinti Reklamos kokybę turi Reklamos davėjas, kuris anksčiau nurodytais Sutarties nutraukimo atveju nenaudos Reklamos, kurią atmetė;
• Reklamos davėjo tarpinių terminų pažeidimas, jeigu toks pažeidimas kelia pavojų galutiniam Sutarties įvykdymo terminui.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 5.1. Visa produktų žaliava perduodama reklamuotojui. 5.2. Šalys susitarė, kad šios Sutarties sąlygos yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleistos. 6. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 6.1.
Pagal šią Sutartį Rangovo atliekami išorinės reklamos gamybos, įrengimo ir išdėstymo darbai apima: 1.2.1. Reklaminės medžiagos (plakatų) gamyba. 1.2.2. Reklaminės medžiagos montavimas ant anksčiau paruoštų reklaminių konstrukcijų. 1.2.3. Darbų kompleksas, skirtas pasirengti gatavų reklamos konstrukcijų išdėstymui ir išdėstymui tarp Rangovo ir užsakovo sutartose reklamos vietose. 1.2.4. Reklamos konstrukcijų priežiūra bent kartą per dieną. 1.3. Reklaminiai statiniai reklaminiuose plotuose turi būti išdėstyti šiais laikotarpiais: 1.3.1. Talpinimo pradžia:. 1.3.2. Talpinimo pabaiga: . 1.4. Reklamos plotus, kuriuose talpinami reklaminiai statiniai, aprašymą, statinių dydį ir skaičių, kitas reklaminės medžiagos gamybos ir talpinimo sąlygas Šalys nustato šios Sutarties priede Nr.

Lauko reklamos gamybos sutarties pavyzdys

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip nuo Sutarties nukrypimų, bloginančių darbų rezultatą, ar kitų darbų trūkumų nustatymo momento apie tai pranešti Užsakovui ir, prieš gaudamas iš jo nurodymus, juos pastebėjus, sustabdyti darbus. iš: - galimų neigiamų pasekmių Užsakovui dėl jo nurodymų dėl darbų atlikimo būdo vykdymo, būtent: ; — aplinkybės, keliančios grėsmę atlikto darbo rezultatų tinkamumui ar patvarumui arba dėl kurių neįmanoma jo atlikti laiku. 2.2. Rangovas turi teisę: 2.2.1. Tais atvejais, kai darbų pagal sutartį atlikimas tapo neįmanomas dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo, Rangovas pasilieka teisę sumokėti jam Sutartyje nurodytą kainą, atsižvelgdamas į atliktą darbų dalį. 2.2.2.

Nemokami pretenzijų, skundų, sutarčių ir kt. svetainės pavyzdžiai

SUTARTIS

1. SUTARTIES DALYKAS

1.8. Brėžinys taikomas.

1.9. Apšvietimas turėtų būti atliekamas formoje.

2. ŠALIŲ PAREIGOS

2.2. Reklamos davėjas pateikia Reklamos davėjui visų vietos nuomos dokumentų kopijas, detalųjį vietos planą, izometrinį lentos vaizdą ant žemės, laikančiųjų konstrukcijų gamybos taktines ir technines sąlygas. Nesant ar netinkamai įforminus jokių dokumentų, susijusių su patalpų nuoma, Reklamos kūrimu, gamyba ir įrengimu, visa atsakomybė ir žalos atlyginimas tenka Reklamos davėjui, kaip šios srities specialistui, įsipareigojusiam atlikti darbus, Reklamuotojas nėra ekspertas.

2.5. Reklamuotojas patvirtina arba atmeta visą svarstymui pateiktą medžiagą per vieną dieną.

3. ŠALIŲ TEISĖS

4. SUTARTIES TRUKMĖ

4.1. Ši sutartis galioja nuo "" 2016 m. iki "" 2016 m. Sutariama dėl šių tarpinių etapų:

1. Eskizų kūrimas.
2. Eskizų tvirtinimas.
3. Reklamos montavimas.

4.2. Reklamos davėjo prašymu sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko šiais atvejais:

• nepatenkinamo turinio, meninio, estetinio ir pan.
• reklamos kokybė. Teisę vertinti Reklamos kokybę turi Reklamos davėjas, kuris anksčiau nurodytais Sutarties nutraukimo atveju nenaudos Reklamos, kurią atmetė;
• Reklamos davėjo tarpinių terminų pažeidimas, jeigu toks pažeidimas kelia pavojų galutiniam Sutarties įvykdymo terminui.

5. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

5.1. Visa produktų žaliava perduodama reklamuotojui.

5.2. Šalys susitarė, kad šios Sutarties sąlygos yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleistos.

6. APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.2. Pažeidus darbų atlikimo terminus, Reklamos davėjui už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojamos % šios Sutarties sumos netesybos.

7.3. Nutraukus šią Sutartį anksčiau laiko dėl 4.2 punkte nurodytų priežasčių, Reklamos davėjo patirtos išlaidos nebus kompensuojamos.

7.4. Už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą Reklamos davėjas ir Reklamos davėjas atsako pagal galiojančius teisės aktus.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės pagal šią Sutartį yra: stichinės nelaimės (žaibai, tornadai, potvyniai, uraganai, žemės drebėjimai).

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis neapima: kelių eismo įvykiai, nuošliaužos, kadangi kuriant Reklamos projektavimo ir įrengimo taktines ir technines sąlygas, tokios Reklamos sugadinimo galimybės turi būti atmestos.

susitarimas

UAB "Ivanovas", toliau – Vykdytojas, atstovaujamas direktoriaus Ivanovo I. I., veikiančio pagal Chartiją, viena vertus, ir UAB "Petrov", toliau – Klientas, atstovaujamas direktoriaus P. P. Petrovo, veikiančio Chartijos pagrindu, kita vertus, kartu vadinamos „Šalys“, sudarė šią sutartį taip:

1. Apibrėžimai ir sąvokos

„Šalys“ – rangovas ir užsakovas.

„Sutartis“ – šis dokumentas, įskaitant visus jo papildymus, priedus ir pakeitimus, apibrėžiantis šalių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, pasirašytas Užsakovo ir Rangovo.

„Antimonopolinė valdžia“ yra Rusijos Federacijos ir jos teritorinių organų federalinė antimonopolinė institucija.

Sutartyje gali būti vartojamos kitos šiame Sutarties skyriuje neapibrėžtos sąvokos, kurios aiškinamos pagal Sutarties tekstą ir (arba) Rusijos Federacijos teisės aktų nuostatas. Jei Sutarties tekste ir (arba) nėra aiškaus termino aiškinimo reglamentas Rusijos Federacijos teisės aktai turėtų būti grindžiami verslo praktikoje susiformavusiu termino aiškinimu.

2. Sutarties dalykas

2.1. Pagal šią Sutartį Rangovas įsipareigoja atlikti įvairias paslaugas:

2.4. Klientas įsipareigoja sumokėti ir priimti už suteiktas paslaugas šios Sutarties ir jos priedų nustatytais būdais, kiekiais ir terminais.

2.8. Paslaugos teikiamos rangovui pateikus šiuos dokumentus:

a) pasirašė šią Sutartį;

b) pasirašė šio Susitarimo priedus;

c) pasirašytus suteiktų paslaugų sertifikatus (jei paslaugos buvo suteiktos anksčiau);

G) Garantinis raštas, siekiant patvirtinti įdėjimą ir mokėjimą, kuris turi pasiūlymo statusą.

2.9. Vykdydamas šią Sutartį, Vykdytojas, užsakovo nurodymu ir atsižvelgdamas į jo reikalavimus, gali teikti šias papildomas paslaugas:

Sudaryti maketą,

Kitos papildomos paslaugos.

2.10. Jei tas pats popierinis plakatas dedamas ilgiau nei 2 (du) mėnesius iš eilės, remontas ir klijavimas atliekamas Užsakovo lėšomis pagal Sutarties priedus.

3.4. Užsakovo pateiktas arba Vykdytojui faksu/el. paštu išsiųstas maketas yra vykdomas dokumentas.

3.5. Vykdytojas neatsako už maketuose padarytas klaidas ir už šią aplinkybę nekompensuoja Užsakovui.

3.6. Užsakovo pateikto maketo patvirtinimą, kad jis atitiktų Rangovo techninius reikalavimus, Šalys atlieka ne vėliau kaip per 2 (Dvi) darbo dienas nuo jo gavimo Rangovui dienos.

3.10. Kai atlieka Rangovas papildomos paslaugos(projektavimas, papildomas montavimas/išmontavimas, surinkimas ir pan.), šios Sutarties galiojimo metu, o ne šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas sąlygas, šalys susitaria ir yra nurodytos prieduose, kurie turi statusą papildomų sutarčių ir už jas papildomai moka Klientas.

4.2. Atlikėjas privalo:

4.3. Klientas privalo:

4.3.6. Priimti Rangovo paslaugas pagal šios Sutarties 5.2 p.

4.4. Atlikėjas turi teisę:

4.4.8. Įpareigoti trečiąsias šalis tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir likti atsakingiems už savo veiksmus taip, tarsi jie būtų savo.

4.4.11. Vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos nutraukimo datos.

4.5. Klientas turi teisę:

4.5.2. Apmokėkite už suteiktas paslaugas pagal sutartį prieš Rangovui išrašant sąskaitą faktūrą.

5. Paslaugų pristatymo ir priėmimo tvarka

5.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tos dienos, kai Klientas gavo gamybos pranešimą (faksu arba elektroniniu paštu, telefonu ir pan.), taip pat pasibaigus kiekvienam įdarbinimo laikotarpiui, Vykdytojas pateikia Užsakovui Suteiktų paslaugų sertifikatą.

5.2. Baigus atvaizdavimą atskiras tipas paslaugas pagal šią Sutartį ir nurodytas jos prieduose, Vykdytojas pateikia Užsakovui Suteiktų paslaugų sertifikatą, kurį Užsakovas turi pasirašyti per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

5.3. Jei per šios Sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą Sertifikatas nepasirašo užsakovas ir Užsakovas raštu nepateikia prieštaravimų dėl sertifikato, Vykdytojo vienašališkai pasirašyta pažyma laikoma patvirtinimu, kad Sertifikatas yra tinkamai pateiktas. paslaugas pagal šią Sutartį.

5.4. Klientui motyvuotai (raštu) atsisakius priimti paslaugas, Šalys per 3 (tris) darbo dienas sudaro dvišalę Sutartį, kurioje nurodo pretenzijų sąrašą ir susitaria dėl jų pašalinimo terminų.

6. Bendra paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka

6.1. Bendrą pagal šią Sutartį teikiamų paslaugų kainą nustato Šalys ir ji yra nurodyta šios Sutarties prieduose, kurie yra neatskiriama jos dalis.

6.4. Sąskaita faktūra Klientui pristatoma faksu, el. paštu ir kitais būdais. Tuo pačiu metu Klientas neturi teisės, jei vėluojama sumokėti arba neatsiskaityti per sutartyje ar Priede nustatytą terminą, remtis, kad Klientas atsiskaito šios Sutarties pagrindu arba jo priedas.

6.5. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas diena yra diena, kai lėšos patenka į Rangovo banko sąskaitą.

7. Šalių atsakomybė ir garantijos

7.5. Darbų pagal šią Sutartį atlikimo terminas gali būti atidėtas tiek dienų, kiek Klientas vėlavo pervesti lėšas iki įsipareigojimų apmokėti už suteiktas paslaugas/darbus įvykdymo.

7.16. Tuo atveju, jei Užsakovas raštu praneša Vykdytojui apie atsisakymą įkurdinti per 30 kalendorinių dienų, Rangovo prašymu užsakovas privalo sumokėti 10 % baudą nuo paslaugų kainos. atitinkamas įdarbinimo laikotarpis. Raštu atsisakius įkurdinti likus mažiau nei 20 kalendorinių dienų, Užsakovas sumoka Rangovui 50% dydžio baudą nuo paslaugų kainos už atitinkamą įdarbinimo laikotarpį. Jei per 10 kalendorinių dienų raštu atsisakoma įkurdinti, Užsakovas sumoka Rangovui 70% baudą nuo paslaugų kainos už atitinkamą įdarbinimo laikotarpį.

7.20. Rangovas įrengimui suteikia vieno mėnesio garantiją nuo atitinkamo priede nurodyto įrengimo laikotarpio datos.

8. Force majeure

8.2. Šalis, laiku neįvykdžiusi sutartyje numatytų įsipareigojimų, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių, trukdančių sąžiningai vykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, atsiradimo dienos atitinkamai įspėti kitą Šalį. apie šių aplinkybių poveikį kartu su kompetentingų institucijų išduotais patvirtinamaisiais dokumentais. Pavėluotas pranešimas atima iš Šalies galimybę remtis force majeure aplinkybėmis.

8.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei vieną mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti tolesnio įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, įspėjusi kitą Šalį apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo datos ir sutikdamas su ja visais ginčytinais klausimais arba apsvarsčiusias galimas prievolių vykdymo alternatyvas.

9. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas

9.1. Jeigu viena iš šalių mano, kad dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitai šaliai kyla kliūčių tolimesniam sutarties vykdymui, ji privalo išsiųsti kitai šaliai rašytinį pranešimą bent 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo datos, kurioje nurodomos sutarties nutraukimo priežastys.

9.2. Šalis, gavusi 9.1 punkte nurodytą pranešimą. šios Sutarties punkto nuostatas, įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos išsiųsti atsakymą raštu. Negavus atsakymo į pranešimą, pranešimą išsiuntusi Šalis turi teisę nutraukti sutartį per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šioje Sutarties dalyje nurodyto rašytinio pranešimo gavimo dienos.

9.3. Nutraukus sutartį, rangovas ir užsakovas turi teisę į patirtų išlaidų ir negauto pelno atlyginimą. Bendrosios taisyklės civilinė teisė.

9.5. Jeigu iki nustatytos apmokėjimo datos lėšos į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą nepatenka, Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos sumokėti netesybas, pagrindinės skolos sumą ar Vykdytojo patirtas išlaidas pagal šią Sutartį.

9.6. Sutarties pakeitimai ir papildymai daromi tik raštu ir turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.7. Nutraukus sutartį šio straipsnio ankstesnių dalių pagrindu, šalys privalo sumokėti už savo prievoles, atsiradusias iki sutarties nutraukimo dienos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl šios sutarties arba su ja susiję, sprendžiami derybomis, o jei susitarimo nepasiekiama, ICAC prie RF prekybos ir pramonės rūmų.

11. Sutarties įsigaliojimo tvarka. Sutarties laikas

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai, o įsipareigojimai, atsiradę iki šio momento, yra vykdomi visapusiškai pagal šią Sutartį ir jos priedus.

11.2. Pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, Sutartis automatiškai pratęsiama kiekvieniems paskesniems kalendoriniams metams, nebent kuri nors Šalis likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos išsiunčia kitai Šaliai raštišką pranešimą apie jos nutraukimą.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas yra lygus juridinę galią, po vieną kiekvienai pusei.

12.2. Pagal šią Sutartį Šalys turi teisę viena kitai perduoti dokumentus faksu ar elektroniniais ryšiais. Tokie dokumentai bus laikomi įteiktais ir vykdomi tol, kol bus pateikti originalai.

12.3. Nepaisant 12.2 punkte nurodytos sąlygos. Šalys turi pateikti siunčiamų dokumentų originalus kartu su šioje Sutartyje nurodytais aktais.

12.4. Leidžiama pasirašyti šią Sutartį, jos priedus ir pakeitimus, pateikti sąskaitas apmokėjimui elektroniniu, faksimiliniu ar telegrafiniu ryšiu, vėliau pateikiant originalus.

12.5. Bet kokia informacija, kurią Šalis gavo vykdydama Sutartį apie komercinė veikla, kitos Šalies naujus sprendimus ir technines žinias, yra konfidenciali ir jai netaikomas trečiųjų šalių leidimas be raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.6. Pasikeitus juridiniam adresui ir (ar) banko rekvizijoms, Šalys privalo per penkias dienas apie tai pranešti viena kitai pažeidimą padariusi šalis už šiame punkte nurodyto reikalavimo nevykdymą .

12.7. Įgaliotų valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų, įskaitant Federalinę antimonopolinę tarnybą ir (arba) jos teritorinius padalinius, prašymu Rangovas pateikia informaciją apie šią Sutartį ir nuolatinį reklaminės medžiagos platinimą.
12.8. Visais kitais atžvilgiais, kurie nenumatyti šioje Sutartyje, šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.
12.9. Sutarties priedai, protokolai, aktai ir papildomi susitarimai yra neatskiriama jos dalis.

13. Šalių adresai ir rekvizitai

________ ________ 20__

LLC „________“, toliau – „Rangovas“, atstovaujama ________, veikianti Chartijos pagrindu, ir

UAB „________“, toliau – „Klientas“, atstovaujama __________________________________________________________, veikdama _____________________________________________________________________________, kita vertus, kartu vadinama „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalis“, šią Sutartį (toliau – Sutartis) taip:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.2. Darbo/paslaugų pavadinimas, kaina, darbų kiekis ir laikas, specifikacijas, darbo adresas, vieta ir kitos darbo/paslaugų teikimo sąlygos (kaina, darbo reglamentai, apmokėjimo sąlygos ir darbų atlikimo laikas), šalys susitaria prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. .

1.3. Darbai/paslaugos, už kurių atlikimą atsako Rangovas, atliekami iš jo medžiagų, jo jėgomis ir priemonėmis.

1.4. Tuo atveju, kai Vykdytojui pagal šią Sutartį darbų atlikimo/paslaugų teikimo tikslais pateikiami prekių ženklai, dizainai, logotipai ir kiti atvaizdai, Vykdytojas turi teisę tokią medžiagą naudoti tik pagal Užsakovo nurodymus.

2. ŠALIŲ PAREIGOS

2.1. KLIENTAS:

2.1.1. Suteikia Rangovui laiku reikalinga informacija atlikti darbus/paslaugas.

2.1.3. Sutarus su Rangovu, suteikia galimybę naudotis įrenginiais.

2.2. VYKDYTOJAS:

2.2.1. Atitinka darbų atlikimo/paslaugų teikimo sąlygas, dėl kurių Šalys susitarė Papildomose sutartyse.

2.2.3. Užtikrina darbų/paslaugų rezultatų saugumą iki tol, kol jie bus perduoti Užsakovui.

2.2.4. Jei neįmanoma visiškai ar iš dalies įvykdyti prieduose sutartų užsakymo apimčių ir terminų, Rangovas privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui.

2.2.6. Kliento pageidavimu įsipareigoja iki mėnesio, einančio po kiekvieno pasibaigusio ketvirčio, ​​per kurį buvo verslo sandoriųŠalių tarpusavio atsiskaitymus derinti nuo paskutinės pasibaigusio ketvirčio dienos, išsiunčiant Klientui 2 pasirašytos derinimo ataskaitos, sudarytos pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus, kopijas. Vykdytojas taip pat įsipareigoja derinti tarpusavio atsiskaitymus nuo šios Sutarties nutraukimo dienos, jos nutraukimo atveju.

2.2.7. Siekdama atlikti darbus/suteikti paslaugas pagal šią Sutartį, ji turi teisę savarankiškai nustatyti darbų atlikimo/paslaugų teikimo būdus, taip pat turi teisę įtraukti trečiuosius asmenis, išlikdama atsakinga už savo veiksmus kaip savo.

4.2. Jeigu pagal šią Sutartį atliekamų paslaugų/darbų/produkcijos kokybė neatitinka šios Sutarties 3 punkto sąlygų, tai užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti iš Rangovo:

 paslaugų, darbų ar gaminių defektų pašalinimas Rangovui savo lėšomis per su Užsakovu sutartą laikotarpį;

proporcingas paslaugų/darbų/produkcijos kainos sumažinimas.

4.3. Jeigu darbo/paslaugos/gaminio trūkumai per Užsakovo nustatytą terminą Rangovo nepašalinti arba yra reikšmingi (t. y. kurių pašalinimas reikalauja neproporcingų išlaidų arba nustatomi pakartotinai arba atsiranda juos pašalinus) arba nepataisomi, tada Klientas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį ir reikalauti visiškai atlyginti jo patirtus nuostolius.

4.5. Jeigu užsakovui priimant darbų/paslaugų rezultatą, nustatomi nukrypimai nuo Sutarties, pabloginantys darbų rezultatą, ar kiti darbo trūkumai, įskaitant neatitikimą Užsakovo reikalavimams, sutartas projektas, t. dydžiu, įvaizdžio elementų išdėstymu, spalva ir pan., Užsakovas nedelsdamas apie tai praneša Vykdytojui, surašo dvišalį aktą su būtinų patobulinimų ir jų įgyvendinimo terminų sąrašu arba visiškai atsisako priimti esant reikšmingiems trūkumams.

Jei Rangovas atsisako (vengia) pasirašyti nurodytą aktą, jame apie tai daroma pastaba, aktas šalių pripažįstamas turinčiu juridinę galią.

Užsakovas akto surašymo atveju darbų rezultatą iš Rangovo priima tik Rangovui pašalinus nustatytus darbo nukrypimus ir trūkumus.

5. MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Mokėjimą atlieka Užsakovas, pervesdamas lėšas į Vykdytojo banko sąskaitą.

5.2 Klientas sumoka Sutarties priede nurodyto dydžio avansą.

5.3 Likusi apmokėjimo dalis nuo bendros sumos, nurodytos kiekvieno Užsakovo užduotyje, pervedama į Rangovo banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo to momento, kai Užsakovas pasirašo Atliktų darbų/Suteiktų paslaugų/Sąskaitoje faktūroje. TORG-12 formoje.

5.4 Šios Sutarties Kainų protokole nenurodytų Rangovo darbų ir/ar paslaugų kaina nustatoma Šalių susitarimu ir apmokama užsakovui atlikus darbus ir/ar suteikus paslaugas pagal sąskaitas faktūras. išdavė Rangovas.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Rangovui pažeidus prieduose sutartus darbų atlikimo/paslaugų suteikimo terminus, Rangovas, užsakovo prašymu, sumoka Užsakovui 0,1% baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neatliktų darbų/paslaugų kaina.

6.2. Užsakovui pažeidus mokėjimo terminus, Užsakovas, Vykdytojo prašymu, sumoka Vykdytojui 0,1% dydžio netesybas nuo nesumokėtos sumos kainos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

6.3. Netesybos taikomos tik tuo atveju, jei yra raštiškas jas išieškoti turinčios Šalies reikalavimas.

6.4. Šalys pripažįsta, kad informacija apie šios Sutarties sudarymo faktą apie jos vykdymo eigą ir rezultatą, apie kiekvienos iš Šalių veiklą ar kitos su Šalimis susijusios įmonės veiklą, kuri nėra viešai prieinama ir tapo žinoma Šalims dėl šios Sutarties sudarymo ar vykdymo, yra laikoma konfidencialia. Be to, šios Sutarties tikslais informacija, kuri turi komercinę vertę bet kuriai Šaliai, nes jos nežinoma trečiosioms šalims ir prie kurios nėra laisvos prieigos internete, yra laikoma konfidencialia. legaliai, o informacijos savininkas imasi priemonių apsaugoti jos konfidencialumą (komercinę paslaptį), taip pat kitą informaciją, kuri pagal Rusijos Federacijos teisės aktus nėra komercinė paslaptis, tačiau kurios atžvilgiu tokią informaciją teikianti Šalis raštu pareiškė, kad tai yra konfidenciali.

6.5. Nė viena Šalis neturi teisės be raštiško kitos Šalies sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims šios Sutarties turinio, taip pat neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims informacijos, kuri pagal šią Sutartį pripažinta konfidencialia, išskyrus atvejus. numatytus įstatymuose, ir jokiu būdu ar kitais tikslais, nei šios Sutarties vykdymui, tiek jos galiojimo laikotarpiu, tiek jai pasibaigus. Rangovas įsipareigoja savo ruožtu apriboti asmenų, turinčių prieigą prie tokios informacijos, ratą iki tiek, kiek pagrįstai reikia tinkamam šios Sutarties sąlygų vykdymui.

6.6. Vykdytojas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, jeigu jie dalyvauja vykdant įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties, tiek, kiek tai būtina tretiesiems asmenims šiems įsipareigojimams įvykdyti. Tokiu atveju Rangovas bus atsakingas už tai, kad trečiosios šalys paskleistų Užsakovo konfidencialią informaciją.

6.8. Jei siuntos dokumentai neatitinka Rusijos Federacijos teisės aktų ar šios Sutarties nustatytos formos ir nesavalaikiai pakeičiami siuntos dokumentai, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų ______ rublių baudą. už kiekvieną neteisingai įformintą ir laiku nepateiktą dokumentą.

7. SUTARTIES TERMINAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento šalių ir galioja iki ________ imtinai. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu arba vienos iš jų prašymu, apie tai raštu įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomos nutraukimo datos. Jeigu nė viena šalis nepareiškia noro nutraukti Sutartį likus 30 dienų iki jos galiojimo pabaigos, ji laikoma pratęsta kitiems kalendoriniams metams ir tokių pratęsimų skaičius neribojamas.

7.2. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį, įspėjusios kitą šalį ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomos Sutarties nutraukimo datos. Pranešimas apie sutarties nutraukimą siunčiamas paštu registruotu paštu su pranešimu apie pristatymą arba perduotas Šalies įgaliotam atstovui pasirašytinai.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po šios Sutarties sudarymo, kurių šalis negalėjo nei numatyti, nei užkirsti kelio pagrįstomis priemonėmis. Tokios force majeure aplinkybės yra potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, kiti gamtos reiškiniai, taip pat karas ar karo veiksmai.

8.2. Kai atsiranda viena iš 8.1 punkte nurodytų šalių. aplinkybes, šalis privalo nedelsdama apie jas raštu pranešti kitai šaliai. Pranešime turi būti nurodyta informacija apie aplinkybių pobūdį, taip pat, jei įmanoma, jų įtakos šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymui įvertinimas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas.

11.3. Šalys pripažįsta visų dokumentų, išsiųstų faksu ir elektroniniu ryšiu, galiojimą. Originalūs dokumentai turi būti perduoti šalims per 10 dienų nuo perdavimo.

12. ŠALIŲ ADRESAI IR BANKO INFORMACIJA